Marché public |
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Département du PAS DE CALAIS
1 - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIAEP de la Région d’Audruicq – 484, rue Carnot – 62 370 AUDRUICQ Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Président
2 - Objet du marché : Alimentation en eau potable – Travaux de renforcement et de renouvellement de la conduite fuyarde – rue Georges Mauffait – Commune de Audruicq
Caractéristiques principales : Type de marché de travaux : exécution Lieu d’exécution : Commune de Audruicq
3 - Délai d'exécution : 1 mois pour la phase de préparation– 3,5 mois maximum pour la phase d’exécution
4 – Type de procédure : Procédure adaptée
5 – Critères d'attribution :
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française et l’unité monétaire sera l’EURO. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : déclarations, certificats et attestations prévus à l’article 45 du Code des Marchés Publics et énumérés dans le Règlement de Consultation. Le jugement des offres donnera lieu à un classement. Comme indiqué dans le Dossier de Consultation une note sur 100 sera attribuée à chaque offre en tenant compte de la répartition suivante :
L’offre la mieux classée sera retenue.
6 - Date limite de réception des offres : Lundi 12 février 2024 à 12 h 00
7 - Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès du Maître d’ouvrage et maître d’œuvre
8 - Adresse auprès de laquelle le Dossier de Consultation peut être obtenu :
La consultation de l’avis est disponible sur la voix du Nord. Le téléchargement gratuit du dossier de consultation est accessibles sur le site : https://marchespublics596280.fr
9- Conditions d’envoi ou de remise des offres Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée
10 - Date d'envoi du présent avis à la publication : Vendredi 05 janvier 2024
|