Marché public

 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Département du PAS DE CALAIS

1 - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIAEP de la Région d’Audruicq – 484, rue Carnot – 62 370 AUDRUICQ

Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Président

2 - Objet du marché : Alimentation en eau potable – Travaux de renforcement et de renouvellement de la conduite fuyarde – rue Georges Mauffait – Commune de Audruicq

Caractéristiques principales :

Type de marché de travaux : exécution

Lieu d’exécution : Commune de Audruicq

3 - Délai d'exécution : 1 mois pour la phase de préparation– 3,5 mois maximum pour la phase d’exécution

4 – Type de procédure : Procédure adaptée

5 – Critères d'attribution :

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française et l’unité monétaire sera l’EURO.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : déclarations, certificats et attestations prévus à l’article 45 du Code des Marchés Publics et énumérés dans le Règlement de Consultation.

Le jugement des offres donnera lieu à un classement. Comme indiqué dans le Dossier de Consultation une note sur 100 sera attribuée à chaque offre en tenant compte de la répartition suivante :

  • Qualité du mémoire technique : 50 %
  • Prix des prestations : 40 %
  • Délai d’exécution : 10 %

L’offre la mieux classée sera retenue.

6 - Date limite de réception des offres : Lundi 12 février 2024 à 12 h 00

7 - Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès du Maître d’ouvrage et maître d’œuvre

8 - Adresse auprès de laquelle le Dossier de Consultation peut être obtenu :

La consultation de l’avis est disponible sur la voix du Nord. Le téléchargement gratuit du dossier de consultation est accessibles sur le site : https://marchespublics596280.fr

9- Conditions d’envoi ou de remise des offres

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée

10 - Date d'envoi du présent avis à la publication : Vendredi 05 janvier 2024